《彩钢板公司加工合同范本（18篇）》
现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？
钢结构彩钢板安装合同 1
第六条 生活管理
一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿条件及水电。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第七条 材料供应管理由甲方负责。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负责。
第八条 施工机具
一、脚手架及脚手架搭设由甲方负责；吊车由甲方提供，并保证正常使用需要。以 上费用由甲方承担。
二、手持操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，本工程乙方应投入足够的现场技术人员及劳动力。在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，确保工期。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严格偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
四、甲方现场人员应积极配合乙方的机械调配和脚手架搭设，并保证材料的及时进场，以确保工期的完成。
第十条 违约责任
一、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
二、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费4%的逾期违约金。如按约定工期每提前一天，甲方奖励乙方分包人工费的1%。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应负款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式三份。甲方两份，乙方一份。
三、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位：(盖章)身份证：电 话：
分包单位：(盖章)身份证：
电 话： 法人或委托代理人： 法人或委托代理人：
钢结构彩钢板安装合同范文三
(甲 方)：
(乙 方)：
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建筑工程管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规为明确双方权利、义务和责任，经甲、乙双方协商一致订立本合同。
第一条、 工程项目
1. 工程名称及地点：花牛镇元柳村
2.工程内容：甲方委托乙方安装(30米冷库、20米冷库)冷库板安装及吊顶人工费施工。
工程面积：安装面积1300平方米
3. 工程总造价(不含税)为：大写￥ 小写￥ 。
4.工期要求：土建完工后，乙方具备施工条件后， 天内安装完毕。(工期从乙方正式进驻开始施工之日起算，到乙方通知甲方验收之日止，工程验收及决算时间均不算在工期内)
5、工程质量合格以现行的行业国家施工验收规范为准。
第二条、施工准备
一、 甲方：
1. 负责做好现场准备工作，保证施工用场地平整，道路畅通，物料及临时用场地。
2. 组织有关人员进行图纸会审，协调解决有关技术问题。
二、乙方：
1. 负责组织人员进行图纸的审阅和放样。
2. 按照甲乙双方约定和工期要求、质量要求组织施工。
3. 遵守各项管理规定。
4. 根据甲方排定的工期组织各分项工程的施工。
第三条、施工期限及签证
一、如遇下列情况，乙方顺延工期。
1. 不属于包干范围内的设计变更，追加工程或由于甲方的原因而影响进度时，工程顺延时间另行协商；
2. 进场后，发现工地现场不具备施工条件、无法正常施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。
3.因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；
4.非施工单位施工的前一工序未完成，导致施工单位停工等待的，工期顺延；
5.合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
第四条、工程款支付及结算
该合同签订后，五日内付工程人工款计人民币￥ 元整；工程验收合格后支付 万元；余款 (余款最好不要超过总工程款的30%)除质保金 %外交付合格后2个月内结清。质保金待冷库试压之后，符合现行国家验收规范，合格后一次性付清。
第五条、法律责任
1. 因施工造成工程质量不符合国家规定的，乙方负责无偿修理或者返工，由此造成逾期交付的，由乙方负责，并承担由此产生的后果责任。
2. 甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任。
第六条、附则
1. 本合同一式二份，甲乙双方各执正本一份。
2. 本合同自双方代表签字，加盖公章即生效。
3.本合同签订后，甲乙双方如需对工程提出修改或增减时，经双方协商一致后可以签订补充协议，作为本合同的的补充合同。费用双方协商另行计费。
4.质保期： 年，乙方负责在质保期内对工程进行免费维修，但如非因材质问题进行维修所发生的材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。
5. 如有异议，双方可协商解决或通过 法院解决。
6. 乙方负责提交甲方要求的各种资料，材质合格证等。
7.安全：遵守甲方的安全管理规定和要求，不得违章操作，违章指挥，如由于违章出现安全事故由乙方负责。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工合同 2
订立合同双方：
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。
法定代表人张建军，懂事长。
委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。
被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。
法定代表人左春文，董事长。
委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。
委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。
经审理查明：XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204 934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50 000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100 000元，模板运至被告现场后，再支付 34 934元，剩余款项20 000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日，被告给付原告预付款50 000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。
上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清；
二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员 吴 宏
二00八 年 五 月 四 日
书 记 员 李 京 超
钢筋供货合同 3
甲 方(需方)： 地 址： 电 话： 传 真：
乙 方(供方)： 地 址： 联系人： 联系人电话：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成本合同，以资共同遵守。
一、 合同货物
甲方向乙方采购的货物名称、品牌、规格型号、质量标准、生产厂家(产地)、数量、单价和合同总价详见附件《供货明细表》。
二、 货物交付
1、 供货时间：乙方应在 年 月 日前或者在甲方发出书面供货通知后 天内按照甲方要求将该批货物运至供货地点。
2、 供货地点： 项目工地，即： (工程地址)。
3、 收货负责人：甲方委派 为收货负责人，身份证号： ;联系电话： 。乙方应将货物交付给甲方的收货负责人，并办理验收、交接手续。乙方将货物交付给任何其他人均视为未交付，损失由乙方承担。
4、 包装、运输和装卸：乙方负责货物的包装、运输和装卸并承担费用，确保货物完好无损地按时交付给甲方。本合同签订时，乙方已详细了解甲方施工现场的各项管理规定及注意事项，乙方送货人员和运输车辆应当遵守，否则，责任
5、 到货验收：货物运送至供货地点，并在甲方指定地点卸货后，乙方送货人员应当与甲方收货负责人共同办理到货验收。
(1) 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件(加盖乙方公章)，进口货物还应当提供报关单等凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。
(2) 甲方对货物的品种、规格型号、数量、外面包装当场查验核实。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可以收到货物后 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
(3) 甲方有权从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合技术质量标准的，甲方有权退货。
6、 交付：到货验收合格后，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之� 验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。
7、 风险转移：双方签字确认前，该批货物的毁损、灭失风险由乙方承担，此后风险由甲方承担。
三、 安装
1、 货物如需安装的，由乙方负责在货物交付之日起 日内完成安装、调试工作，安装、调试完成后，乙方应申请甲方验收，验收合格的，由甲方收货负责人签字确认；验收不合格的，乙方负责在 日内进行修复并重新提交验收，如验收仍不合格的，甲方有权退货。
2、 货物安装、调试过程中，因乙方原因造成的人员伤亡或财产损失，责任由乙方承担。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
四、 质量保修和售后服务
1、 乙方货物的质保期为 年，自货物交付之日起计算，质保期内出现产品质量问题的，乙方负责免费维修或更换。
2、 乙方负责向甲方提供724小时售后服务保障，售后服务电话为： 。乙方货物在质保期内出现质量问题的，乙方须在接到甲方通知后 日内派员到现场进行维修或更换。
五、 货款支付
1、 双方约定按以下第 种方式付款：
(1) 按月付款：甲方于本合同签订之日起 日内支付合同总价款 %计 元的预付款，每月 日前支付上月供货货款的 %，本合同约定的货物全部供应完毕后 日内甲方支付剩余货款的 %，余款作为质量保证金，甲方在质保期满后 个月内一次性支付完毕。
(2) 按供货量付款：甲方于本合同签订之日起 日内支付合同总价款 %计 元的预付款，乙方每供货达到 后 日内，甲方支付该批货物价款的 %，本合同约定的货物全部供应完毕后 日内，甲方支付剩余货款的 %，余款作为质量保证金，甲方在质保期满后 个月内一次性支付完毕。
(3) 其他方式： 。
2、 乙方在收取货款时应向甲方提供普通完税发票，发票抬头为： ，发票号码应与税务登记号码相对应。乙方不得出具假发票或用其他公司发票加盖乙方公章顶替，否则，甲方有权暂停支付货款直至乙方提供符合要求的发票时止，责任由乙方承担。
六、 违约责任
1、 甲乙双方未按照约定履行合同义务的，应赔偿给对方造成的实际损失。
2、 乙方逾期交货的，每逾期一日应按逾期交货价款的 %向甲方支付违约金；逾期交付超过 日的，甲方有权解除合同。如乙方逾期交货给甲方造成损失的，包括但不限于工期延误的违约赔偿金等，由乙方承担赔偿责任。
3、 货物质量不合格给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付违约金 元，违约金不足弥补给甲方造成的损失，乙方还应承担赔偿责任。
七、 合同解除和终止
1、 经双方协商一致，可解除本合同。
2、 依照法律规定或合同约定单方解除本合同的，合同自解除通知送达对方之日解除。
3、 如甲方与工程发包方之间的合同提前解除时，乙方应同意甲方将本合同权利义务概括转移给第三方，并给予配合。如甲方未将本合同权利义务转移，且本合同不能继续履行的，双方均可解除合同。
4、 双方合同义务全部履行完毕后，本合同终止。
八、 解决争议的方式
因本合同所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
九、 其他约定事项
1、 甲方分支机构总经理 为甲方的委托代理人，本合同以及合同履行过程中涉及的补充协议、结算文件、付款计划、欠款说明等一切文件必须由其签字并加盖甲方公�
2、 合同未尽事宜，由双方签订书面补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的，以补充协议为准。
3、 本合同附件作为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
5、 补充条款：
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
年 月 日 年 月 日
钢材供货合同 4
甲方： 乙方：
甲、乙双方本着公平、公正的原则，就府谷京府煤化脱硫工程所需板材，制定如下协议：
1、乙方按甲方要求供货，具体要求如下：
2、乙方按甲方要求送货至府工程现场，以上报价已包含装车、运费等服务费，
3、乙方货运至现场后，由甲方负责卸货。
4、乙方负责提供板材的出厂合格证和材质证明文件。
5、供货日期：合同签定后，四天内送货上门。
6、乙方运输货物途中出现任何问题，由乙方全部负责。
7、付款方式：合同签定后预付订金拾万元，其余部分待全部货物运到现场后全部付清。协议所签的数量为大致数量，双方以实际运到现场的板材数量结算。
8、板材质量应符合国家标准，如有不合格，乙方应承担全部责任。
9、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方： 甲方代表：
帐号： 开户行：
乙方：
乙方代表：
年 月 日
钢材供货合同 5
合同号： 买方（甲方）： 签订地点：团风
卖方（乙方）： 签订时间：20xx年00月00日
经友好协商达成如下买卖协议：
一、定义
1.1“合同”指本合同以及与其相关的订单、附件和补充规定。
1.2“价格”指由双方商定的产品和服务的价格。
1.3“产品”指相关订单所列产品。
1.4“服务”指相关订单所列的服务。
1.5“订单”指甲方发给乙方的包含产品型号、数量、价格、交货条款、交货时间、支付条款等内容的正式订货通知，是唯一授权乙方按照本合同履行交货义务的文件。
1.6“生效订单”指经甲、乙双方确认盖章后的订单。
二、合同组成长期供货合同1、依据本合同所制定的订单、补充订单及相关修订书，与合同构成一个统一的整体，与本合同具有相同的法律效力。
三、价格条款
3.1价格：乙方按照一定的价格向甲方提供产品和服务。生效订单中被甲方确认的价格是甲方应付给乙方货款的唯一凭证。除非双方另有约定，乙方无权以任何理由要求甲方支付订单价格以外的其他任何款项。
3.2乙方提供给甲方的产品价格不能高于同条件下其提供给其他用户的产品价格。
3.3报价：乙方接到甲方询价单后，需尽快报价，尽量按照询价单中要求报价的日期之前向甲方报价，乙方应以最优惠价格向甲方报价。在供货数量发生较大增长时，甲方有权要求乙方重新调整产品的价格。乙方对甲方的报价必须基于诚实的能够成交基础上。若乙方连续三个月的报价均未能成交一次，甲方有权取消乙方的供应商的资格。
四、订单
4.1询价单下达：甲方以传真或电子邮件的形式下达询价单给乙方。
4.2询价单确认：收到甲方发出的询价单后，乙方应在当日确认是否收到订单，并应在收到询价单后的工作日内予以报价。乙方以传真或电子邮件的方式传回报价单，所报价格应为乙方可以履行价格，若在合同期内乙方所报价格应乙方原因两次以上能履行，甲方有权取消乙方的供应商资格。
4.3签订订单：甲�
4.4 执行订单：甲方应向乙方提供有效的技术标准、检验标准等技术要求，乙方应严格按照要求供货。
4.5交货期：除非甲方要求或同意，乙方的交货时间不得提前、迟延，否则，均视为乙方不按时交货，甲方有权拒收，甲方同意提前收货的，乙方应当向甲方支付仓储费及其它费用。
4.6取消订单：由于市场变化或其他不可预测因素导致甲方对产品需求发生变化，甲方有权取消生效订单。在此情况下，双方将协商取消订单前产生的成品、半成品的处理方案以及对乙方可能造成损失的补偿办法。
五、交货
5.1交货：本合同下的交货指，乙方将产品运送到甲方在团风的工厂交付给甲方，或运送到甲方指定的其它交货地点交付给甲方指定的收货人，并同时提供有关产品的送货单和加盖乙方公章产品质量证明书一式六份，并承担交货前的一切费用。
5.2 乙方应按照生效订单约定的交货时间交货。生效订单对交货时间没有约定的，乙方应当在该生效订单生效之日的第30日交货。
5.3 交货前日，乙方应以通知甲方收货人员，该通知应包括订单号码、乙方名称、交货日期、产品、数量等内容。
5.4 交货数量不能满足订单的，乙方应当提前日通知甲方，甲方按实际交货数量进行接收。否则，甲方可根据乙方交货情况，决定取消或调整订单，由此造成乙方库存，甲方不承担任何责任。
5.5 交货数量多于订单数量的，乙方应当提前日通知甲方，甲方同意接收的，双方按实际交货数量进行接收，否则，甲方不承担接收多余产品的责任。
5.6 收货数量、收货时间以货物经甲方或其指定收货人的接收部门检验合格入库为准。
六、风险及所有权转移
6.1在甲方工厂将产品交付给甲方之前，或在甲方指定的交货地点将产品交付给甲方之前，产品毁损灭失的风险由乙方承担；在此之后，产品毁损灭失的风险由甲方承担，产品的所有权转移给乙方。
七、包装
7.1除甲方指定特殊包装方式外，包装物应由乙方提供并自负费用。包装产品标识应包含乙方名称、产品名称、规格、材质、数量。
7.2乙方应采用合适的安全包装方案，要求包装单件的重量不超过15T。
八、品质控制
8.1乙方所提供的产品必须符合甲方提供的验收标准。
8.2甲方应在产品达到交货地点后 权予以拒收。属于批次不合格的，甲方有权要求全部退货。
8.3生产过程中，甲方发现乙方交付的产品存在质量问题的，甲方可要求乙方退货、更换合格产品或退还相应价款，乙方承担由此给甲方造成的损失。
8.4甲方产品投入流通后，甲方发现乙方产品存在质量问题的，甲方可要求乙方提供合格产品，乙方承担由此给甲方造成的包括修理费在内的相关损失。
8.5 乙方为其产品提供为期产品出现质量问题（不包括甲方使用不当、其他非乙方原因造成），乙方承诺免费维修或免费更换。
8.6针对每个交货批次的产品，乙方均应附上出厂常规检测报告、产品质量证明书，以供甲方质检部确认。
8.7乙方提供的产品不合格的，如甲�
九、付款
9.1 具体结算方式以订单确认的结算方式为准，乙方订单履行完毕双方签署应付款确认书，或各自生成应付款、应收款数据。
9.2乙方应当在该付款日的
9.3 根据乙方申请，甲方同意提前付款的的，甲方将按照其制定的经营政策中的利率从应付给乙方的货款中扣除提前付款期间的利息。
9.4甲方的任何付款均将汇入乙方事先指定的银行账户内。
十、保证条款
10.1乙方做出下列陈述和担保：
10.1.1对本合同的执行不会违反与其相关的任何合同条款、责任、法律、法规和法令；
10.1.2提供的产品符合本合同的产品质量条款、技术标准和规范的要求，且在这种要求下使用是安全的； 10.1.3遵守“价格条款”的有关规定，不进行欺诈性报价。
十一、合同解除
11.1乙方出现以下情形之一的，甲方有权提前解除合同、取消订单：
不按照履行到期义务，导致甲方的合同目的不能实现；
不按照履行到期义务，经甲方催告后3天内仍不履行的；
不按照履行到期义务，经甲方催告后不能提供合理解释的；
提出破产申请或被他人提起破产申请的；
经营状况严重恶化；
有转移财产、抽逃资金，逃避债务的行为；
丧失诚信信誉；
甲方可以解除合同的其它情形。
11.2解除本合同的，不影响甲方提起损失赔偿的权利。
十二、不可抗力
12.1不可抗力系指双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意不可抗力的事故）。一方因不可抗力导致迟延履行、不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除责任，但事件发生方应当在此等事件发生后，立即通知另一方，并在事件发生后15天内向对方发出事件发生地点有关政府部门或商会出具的证明，以证实不可抗力的存在。
12.2一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
12.3在此条件下，乙方仍有义务竭尽全力尽快交货。如不可抗力事件持续四周，甲方有权解除合同。 十三、违约责任
13.1乙方的产品不符合质量要求的，甲方可要求乙方更换、退货、减少或者退还货款。甲方提出更换的、乙方应在接到通知后立即补送新的合格品，超过合同交货期的，仍将判定为延期交货。
13.2对于不合格产品、多余产品及被取消订单下的产品（即甲方可退还给乙方的产品），乙方应在甲方通知的时间内取走；超出规定时间仍未取走的，甲方可为乙方办理退还手续，费用由乙方承担，在此期间发生产品丢失、损坏、减量、变质的，损失由乙方承担。
13.3乙方已预见到其提供给甲方的产品可能作为部件被用于甲方制造的成品中，乙方提供的产品的质量不符合要求，不论此类瑕疵发现于甲方生产其成品过程中，还是于甲方将成品售出或最终用户使用过程中，乙方均应承担更换或维修的义务，并赔偿甲方因此受到的损失。甲方除扣除乙方提供的有质量问题的产品货款外，必要时，还要按照有问题产品的货值的 200 %对乙方处罚。
13.4甲方售出或最终用户使用甲方的成品过程中，因为乙方提供的产品存在瑕疵造成他人人身、财产损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方因此先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。
13.5 乙方不能按期交货，乙方应将不能按期交货的情况或更改后的交货日期和交货数量立即通知甲方。在无其他特殊情况的前提下，乙方如不能按合同规定时间到货，每日按生效订单未交货（或未及时交货）部分金额的 1‰ 赔付，同时，乙方还应赔偿由于甲方向第三方采购同类产品所造成的采购差价损失，或赔偿甲方停产待料所造成的损失。
13.6 甲方逾期支付货款的，每逾期一日，按照逾期付款金额的1‰向乙方支付违约金。
十四、合同期限
14.1本合同有效期自月日。
14.2 本合同期限届满后，在此之前生效的、但未履行完毕的订单仍应得到继续履行。
14.3 本合同期限届满后，双方希望继续合作的，双方将协商订立新的合同，在未订立新的合同之前，本合同继续有效。
十五、法律适用
15.1本合同的成立、效力、解释以及争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。
十六、纠纷解决
16.1 有关本合同的争议双方应通过友好协商解决。如果通过友好协商不能得到解决的，双方同意由团风县仲裁委员会裁决，仲裁地点在团风县。
十七、一般条款
17.1修订：本合同的修订仅能以双方授权代表签署/盖章的书面文件进行，该类文件是本合同的有效组成部分。
17.2 转让：未经对方事先书面许可，任何一方不得将本合同下的权利、义务转让给其附属机构或第三方。 17.3乙方人员：乙方须确保其人员在甲方场所进行服务时遵守甲方的有关规定。
17.4 不正行为：乙方不得向甲方员工提供任何酬金、礼物、馈赠。甲�
17.5部分失效：如果本合同的任何条款被司法机关裁定在某些方面无效，且这种不可执行性不会对双方在本合同中的权利造成实质性的影响，则本合同的其他条款继续有效。
17.6 弃权：本合同的有效弃权须经弃权方书面签署和对方确认；一方对另一方不履行本合同的义务和责任的某些事件放弃追究但并不表示对以后发生的事件也放弃追究。
17.7信息传递：当一方的有关基本信息发生变化（如地址、账号、法定代表人等），可能对双方的合作产生影响时，应将变化信息立即书面通知另一方。任何一方给另一方的通知都应以书面形式包括传真或电子邮件的形式传递。
17.8 生效：本合同经双方授权代表签字及/或盖章生效。
17.9合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，有同等的法律效力。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
法定代表人： 法定代表人：
代理经办人： 代理经办人：
银行帐号： 银行帐号：
开户行： 开户行：
钢筋供货合同 6
买受人(以下简称甲方)：
出卖人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购建筑用钢筋事宜达成如下协议：
一、工程概况
1、项目名称：领秀。裕州印象1区
2、项目地址：方城县龙泉路西段
3、施工单位：红旗渠建设集团
二、供货范围及要求：
1、供货范围：钢筋线材、二级螺纹、三级螺纹及圆钢，具体规格按照甲方工程实际需要订货。
2、供货要求： 在乙方供货期间，如因市场原因造成个别品种无法按照合同约定的厂家供货，需要调整时，乙方必须提前通知甲方，经甲方落实并以书面形式确认后，方可实施。
三、价格及结算方式 ：
乙方所供钢材按甲方收货当日市场价 结算。
四、收货人员的约定
甲方负责到场钢材的收货、验收工作，甲方指定：曹松青，刘森为收货人员，甲方应确保钢材到现场后由该人员签收确认。
五、验收标准、方法及提出异议期限。
1、验收标准：执行按国家、行业质量标准。
2、验收方法：
2.1数量验收：线材过磅，罗纹钢检尺，无损耗。
2.2质量验收：货物进场后，甲方、乙方、监理单位、总包单位共同对货物的规格、型号、数量、产品外观进行初验。初验合格后在四联单上共同签字，作为结算的依据之一。最终以方城县建筑材料质量监督检验站出具的检验报告为准。
2.3随附单据：货物进场时，乙方应随货提供该批次钢筋的出厂检验合格证书、检验报告、材质单给甲方及监理单位备案。
六、违约责任
1、如钢筋初验不合格，乙方负责在当日调换，否则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同。
2、如因乙方提供的随附单据有误造成钢筋无法进场，乙方须于次日补齐，逾期未补齐，则视为该批钢筋不合格。该批钢筋做退场处理，乙方承担违约责任，甲方有权单方解除合同。甲方解除合同时，乙方除应首先按每逾期一天(逾期期间按应供货日至实际供货日或甲方解除合同日计算)按该批货货值5%承担违约金外，还应赔偿甲方其他所有损失。
3、如因乙方供货不及时造成甲方的一切损失均由乙方承担。乙方每迟延24小时，甲方有权扣除乙方5%的货款作为赔偿金，若实际损失超过此比例，以实际损失为准。超过48小时不能及时供货，甲方有权单方解除合同。甲方解除合同时，乙方除应首先按每逾期一天(逾期期间按应供货日至实际供货日或甲方解除合同日计算)按该批货货值5%承担违约金外，还应赔偿甲方其他所有损失。
4、如钢筋未能通过南阳市建筑材料质量监督检验站检验，则由施工单位二次送检，乙方承担二次检验的费用。如二次检验仍不合格，则所有不合格材料退场，甲方有权单方解除合同，乙方应首先按该批次货值100%向甲方支付质量不合格违约金，并承担由此产生的一切法律责任、赔偿甲方所有损失。
本合同自双方签章起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材供货合同 7
甲方：_______________（需方）
乙方：_______________（购方）
甲、乙双方本着公平合理、诚实信用的原则，在充分协商一致的基础上，就甲方开发的建设工程的钢材采购达成如下条款，望共同遵守。
第一条、钢材需求
因甲方开发的______工程建设的需要，甲方委托乙方定购该工程所需的各种型号、规格的钢材共计______吨。
第二条、产品质量标准
现行国家标准执行。产品厂家：__________________等国标钢材。
第三条、交货地点、方式及期限
⑴乙方送货到甲方______项目施工场地。
⑵甲方指定______，联系电话：______为收货经手人，乙方指定：______为供货经手人，联系电话：_____如因客观原因，收货经手人不能到场收钢材的，甲方得另行指定收货经手人同时以书面形式通知乙方，并对另行指定的收货经手人的行为承认其法律效力。
⑶乙方严格按照甲方向乙方报送的钢材计划分期分批按时供货，装卸、运输、过磅费用每吨元由乙方承担，货到付清。
⑷甲方应提前向乙方报送用材计划，并经乙方送货经手人签字认可，如未经乙方送货经手人签字认可，导致乙方不能按时到货，其责任由甲方自行承担。
⑸乙方将钢材送至甲方指定的地点后，甲方的收货经手人应及时对乙方所送钢材的数量进行核对，同时依据本合同第五条之规定对当次验收的钢材价格进行确认并在送货单上签字后作为结算依据。非因乙方代购钢材有较大质量问题或所送钢材规格与甲方报送的用材计划不符合外，甲方不得拒绝收受货物，否则甲方应承担由此给乙方所造成的损失，包括但不限于运输费用、装卸费用；
⑹盘圆按电子衡称过磅重量计算，螺纹钢和圆钢按理论点条计算。每次乙方代购总量与甲方报送的计划供货总量允许误差在±___%的范围内，在此范围内，视为乙方代购数量符合甲方报送的计划供货量。
第四条、货物验收
甲方应在收到乙方钢材的次日起___天内（法定节假日顺延）将乙方所送钢材送交法定检验机构进行检验。如甲方通过检验发现乙方所代购钢材不符合本合同约定的质量标准，应在检验结果出来的当日起___日内书面通知乙方，并由乙方签字予以确认。甲方怠于通知的，视为乙方代购钢材的质量符合合同的约定。如乙方代购的钢材不符合合同的约定，在甲方履行通知义务后，乙方应在收到通知之日起___天内调换货物，并由乙方承担装卸、运输费用。
第五条、钢材价款结算、付款方式及期限
⑴甲方向乙方订购的各种型号、规格的钢材价格按供货当日，甲、乙双方的收、供货代表在供货单上签字注明的价格视为甲、乙双方确认的执行价格，该价格为不含税的钢材代购结算价格，甲方最终以此价格结算给乙方代收代付，由甲方尽纳税义务。
⑵甲方承诺委托乙方代为与第三方进行各种型号钢材选购洽谈，乙方可以不披露该第三方的信息。
⑶本合同采取乙方向甲方按量结算货款的形式，每月的___号结算并支付所有代购的钢材款项。
如甲方以未到期的银行承兑汇票付款时，应按照中华人民银行规定的该期内最高贴现利率承担相应的利息。乙方委派为本合同货款结算经办人，甲方将款项转到______账号，否则由此给双方造成的损失由甲方独立承担。
第六条、违约责任
⑴在甲方没有违约的情况下，乙方应按甲方报送的计划按时送货，如因乙方无法定免责理由未按时送货所导致甲方工地停工___天以上时，则由乙方向甲方承担___万元的经济损失。
⑵甲方应严格按照合同约定按时支付乙方代购的货款及佣金，否则，乙方有权停止送货并有权要求甲方一次性支付全部货款，并由甲方承担逾期未支付的货款总额每天千分之___的违约金。
第七条、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，则由______市仲裁委员会仲裁。
本合同一式___份，双方各执___份，双方签字盖章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
钢材供货合同 8
需方：
供方：
根据相关法律、法规，双方在诚实信用，友好协商的情况下订立本合同：
一、双方议定：达成每批钢材的成交，以当日送货单数据为收款凭证（单价随行就市但不含税）。
二、质量标准：按照国家现行检验标准，达到合格产品，并交附钢材产品质量证明书。
三、费用负担形式：由供方负责运到车费、磅费、吊机费。
四、验收计款标准：钢材重量以原始磅码单为基础，到需方指定的标准地磅过磅为准。
五、结算付款方式及期限：按当批成交协议条件，以送货单款项及日期为准八天内开收票当天日期的支票付清货款给供方，并保证支票在签发日期内有效到帐给供方；一经交货，需方不能以任何形式或其内部审批流程作借口，延误付款时间。
六、责任事项：
①供方提供的产品必须合格，达到国家的质量要求；否则供方负责退货，其中吊机费、磅费和化验费由供方负责。
②需方必须依时付款，否则供方要运走所供钢材，由需方负责赔偿双程的运费100元/吨、吊机20元/吨、磅费3元/吨、入仓费15元/吨，并且不能动用供方的钢材，已用部分必须在三天内付清货款。不够抵当之货款，按需方现有的物资折价相抵，由此所引起的一切后果、责任及经济费用由需方负全责。 ③如需方不能按时付款，要求延期，供方同意后，需方每延期一天，在原货款的基础上再按每吨每日增加10元作为补偿费用给供方，直到需方付清货款为止。
④供方须保证钢材如数卸货，严禁送货、卸货过程中出现偷盗行为，以一罚十。为了防止各种重量纷争事情，双方均有责任监督司机及地磅的欺骗行为，如防止司机放水、掉杂物或地磅短差事情，需方必须派两人以上负责收货及监督。 ⑤需方对所供钢材如有任何异议问题，应在收货后三天内提出，并且不能动用供方的钢材，以便验证，验证无任何问题方可使用，三天过后需方自负一切责任。
七、履行合同期间，遇到争议或纠纷，尽量友好协商解决，若双方协商不成，依本合同为准则，向双方当地的仲裁委员会或人民法院申诉解决。
八、其它约定事项：需方指定签收人员是： 联系电话： 。
九、本合同一式两份，具有同等约束力，盖章签订日起与日后送货单同时生效。
十、备注：
需方： 供方：
代表人： 代表人：
身份证号码： 身份证号码：
年 月 日
钢材供货合同 9
甲方：______
乙方：______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条、钢材情况（如有多个规格型号，应另设合同附件，写为见合同附件）
1、钢材名称：螺纹钢（详见钢材明细表）
2、材质：详见钢材明细表
3、规格：____________
4、生产厂家：涟源钢铁厂
5、计量单位：吨
6、订购数量：510
但多出的数量也不得超过订购数量%，按实际需要描述）。
钢材的质量要求为：符合国家标准
第三条、价款
1、合同价款：7683600元，大写：柒佰陆拾捌万叁仟陆佰元。
2、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。
第四条、付款方式
1、支付方式：货到工地验收合格后付至合同总价款的80 %。留合同总价款的20 %作为材料质保金一年
2、支付时间：__________________
第五条、交货期限交付期限按附表所列。
第六条、钢材的运输及交货地点
1、钢材运输由乙方负责，装卸由负责，装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。
2、采用汽运方式运输。
3、运杂费用由乙方承担。
4、交货地点：韶山青年水厂，到达交货地点前的风险由乙方承担。（对在途风险进行约定）
5、送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定，装卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排。
甲方（盖章）：______
____年____月____日
乙方（盖章）：______
____年____月____日
钢材供货合同 10
需方：
供方：
根据相关法律、法规，双方在诚实信用，友好协商的情况下订立本合同：
一、双方议定：达成每批钢材的成交，以当日送货单数据为收款凭证(单价随行就市但不含税)。
二、质量标准：按照国家现行检验标准，达到合格产品，并交附钢材产品质量证明书。
三、费用负担形式：由供方负责运到车费、磅费、吊机费。
四、验收计款标准：钢材重量以原始磅码单为基础，到需方指定的标准地磅过磅为准。
五、结算付款方式及期限：按当批成交协议条件，以送货单款项及日期为准八天内开收票当天日期的支票付清货款给供方，并保证支票在签发日期内有效到帐给供方；一经交货，需方不能以任何形式或其内部审批流程作借口，延误付款时间。
六、责任事项：
①供方提供的产品必须合格，达到国家的质量要求；否则供方负责退货，其中吊机费、磅费和化验费由供方负责。
②需方必须依时付款，否则供方要运走所供钢材，由需方负责赔偿双程的运费100元/吨、吊机20元/吨、磅费3元/吨、入仓费15元/吨，并且不能动用供方的钢材，已用部分必须在三天内付清货款。不够抵当之货款，按需方现有的物资折价相抵，由此所引起的一切后果、责任及经济费用由需方负全责。 ③如需方不能按时付款，要求延期，供方同意后，需方每延期一天，在原货款的基础上再按每吨每日增加10元作为补偿费用给供方，直到需方付清货款为止。
④供方须保证钢材如数卸货，严禁送货、卸货过程中出现偷盗行为，以一罚十。为了防止各种重量纷争事情，双方均有责任监督司机及地磅的欺骗行为，如防止司机放水、掉杂物或地磅短差事情，需方必须派两人以上负责收货及监督。 ⑤需方对所供钢材如有任何异议问题，应在收货后三天内提出，并且不能动用供方的钢材，以便验证，验证无任何问题方可使用，三天过后需方自负一切责任。
七、履行合同期间，遇到争议或纠纷，尽量友好协商解决，若双方协商不成，依本合同为准则，向双方当地的仲裁委员会或人民法院申诉解决。
八、其它约定事项：需方指定签收人员是： 联系电话： 。
九、本合同一式两份，具有同等约束力，盖章签订日起与日后送货单同时生效。
十、备注：
需方：
____年____月____日
供方：
____年____月____日
彩钢板公司加工合同 11
合同编号：
定制方：山东锦城钢结构有限责任公司 （以下简称甲方）
加工方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》等相关法律、法规规定，为明确双方权利、义务和责任，经甲、乙双方协商一致订立本合同。
第一条，制作产品地点： 。
第二条，制作产品内容：甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份有限公司高效煤炭洗选加工成套装备产业化项目铆焊车间彩钢板的加工制作。
第三条，产品规格：475型彩钢板加工。
第四条 工程单价：
第五条、施工准备
5.1甲方 负责做好现场准备工作，保证施工用场地平整，道路畅通，物料及暂设用场地和施工用水电，加工板的电费及吊装费由甲方负担。
5.2.甲方组织有关人员进行图纸会审。
5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。
5.4甲方工地代表姓名 ，联系方式： 。负责协调乙方加工制作各项工作，但甲方派驻代表无权直接与乙方进行结
算。
5.3 乙方负责组织人员进行图纸的审阅，要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进行加工制作。
5.4按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测，以便符合加工制作的条件及要求，如之后影响加工，经检验不合格的，损失由乙方承担。
5.5乙方安排现场技术员一名负责指导加工，确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成，乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。
5.6乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身安全，否则出现一切安全问题，由乙方承全部责任和费用，一切安全风险有乙方承担。
第六条、试车、加工制作时限
6.1条乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进行试车，对设备进行调试，但不得超过20米，超过20米还未调试成功的，材料费（元/米）由乙方自行承担。
6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于米。否则每少于10米，乙方需向甲方承担 元的违约金。
6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长，经乙方通知甲方，甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延，如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字，视为同意第6.1条违约金不予扣除。
第七条、加工制作结算及价款支付
7.1结算方法：乙方每天的加工量由甲方 人员共同签字确认 。
7.2付款方式：乙方根据甲方要求开具 发票后， 。
2、全部货款不含税。
第八条质保期： 年，质保期内使用过程中如发现符合
8.1条原因的'，乙方负责在质保期内对产品进行免费维修，但因材质问题进行维修所发生的材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。（如有）
第九条、法律责任
8.1制作结束后在乙方通知甲方人员进行初步验收，甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的，由乙方负责免费修复，无法修复的由乙方负责赔偿损失（ 元/米）并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付 元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。
8.2如甲方未按合同约定的时间足额支付加工费的，每迟延一日，按应付金额万分之二支付违约金。
第九条、
9.1. 如有异议，双方可协商解决或通过诉讼解决。
9.2. 本合同一式二份，甲乙双方各执正本一份， 本合同自双方代表签字，加盖公章即生效。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
电 话：电话：
签订日期20**年 月 日
正式钢材供货合同样本 12
需方：（甲方）
供方：（乙方）
为了明确双方权利义务，本着平等互利、诚实信用的原则。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，就乙方向甲方供应钢材的有关事宜，达成如下协议共同遵守。
一、 产品名称、商标、型号、厂家仅限于：乙方按甲方指定的品牌供货。
二、 乙方向甲方的工地“华雄。两江时代”工业园1、厂房供应各种规格的建筑钢材，总量约1100 吨，按甲方钢材实际进度供货。
三、 产品质量要求：
1、螺纹钢：按国家现行标准GB1499.2—20__执行。
2、盘元：按国家现行标准GB1499.1—20__执行。
3、带肋钢筋：按国家现行标准GB13788—20__执行。
4、圆钢：按国家现行标准GB13013—91执行。
四、 产品价格确定，数量及交货时间：
价格确定：双方按当天10点（我的钢材网）价格为基准，来数量确定。甲方至少提前三天（电话或传真）通知乙方该批次交货时间。乙方接到甲方（电话或传真），且双方在价格确认交货地点：华雄。两江时代一期1#厂房确定当天各种型号钢材价格。 采购数量。 后，由乙方负责在二个工作日内供货到甲方指定的施工现场。
五、 运输方式及费用：
由乙方组织运送到目的地。运输吊装费70元、工地下车费由甲方承担。
六、 发票：只开收据。
七、 验收方法、标准及异议：
1、 重量验收及异议：
所有螺纹等直接按理论计重。盘元钢筋过磅计重：若磅差在±3‰以内，重量以乙方的车库磅单为准；若磅差超过±3‰，复磅，按复磅重量结算。重量异议应在收到货物后24小时内在保留原包装的情况下提除。逾期或已无原包装则视为乙方货物符合合同规定。复磅过程中产生的费用由过错方承担。
2、 质量验收及异议：
采用先验收后使用的原则。甲方在使用钢材前必须在检测机构进行抽样质检，质检合格后方可使用；若甲方为检验就使用，所造成的一切损失由甲方自行负责。甲方收到货物后如对乙方货物由质量异议，应在货到工地三个工作日内书面通知供方，逾期视为乙方货物符合合同规定。对于该质量异议，供方接到通知后应送相关质检部门复查，检验合格后方能使用，若复检不合格，供方需无条件在三日内另行组织供货到施工现场。此外，甲方对于乙方所供钢材的外观质量在交货时已经确认，甲方不得以乙方所供钢材外观质量有问题为由而退货或者向乙方追究责任。
八、 结算和支付
1、 结算依据：每批次钢材重量和金额以双方指定人员签字为准。双方签字的送货单为结账原始凭据。
2、甲方按每次分批计划付款（500吨付款一次），乙方按甲方分批付款计划送货；如甲方采用货到付款，则应在收到钢材后五日内付清全款。
3、在垫满伍佰吨后，以后每月所供钢材实行月结，在次月5个自然日内付清所供钢材款、吊运费。
4、支付方式：以转账支票、现金、电汇方式支付。
九、违约责任：
1、因甲方未能按本合同第八条规定支付乙方所有款项的，经乙方催收无果视为建房违约。且甲方应按以下标准向乙方支付违约金：未付款部分从约定付款日的次日起按每吨每天4元计算，支付实际占用天数资金占用费，直至付清所有款项为止。
2、乙方应按本合同约定的时间和数量向甲方供货。如果乙方迟延供货，须按按供货部分总金额以每天1‰的标准付违约金给甲方（自然灾害及道路等客观原因除外）。
3、未经双方同意任何一方不得擅自变更和终止合同。若给对方造成损失的，根据实际情况补偿对方。
十、债权实现的方式：
1、乙方有权按甲方所欠金额对甲方存于库房的钢材或其他物品进行同等金额处理；
2、甲方无库存时。乙方有权对甲方名下的财产进行处理。
十一、合同争议解决方式：
因履行合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成的，由无过错方选择法院提起诉讼。
十二、本合同一式贰份，供需双方各壹份，且均具有同等法律效力；本合同经双方签字盖章后生效。
十三、其他约定事项：
甲方因违约，乙方有权停止甲方施工且甲方不得以任何理由和借口自行或者另外寻求供货商采购钢材乙方不能满足甲方供货需求的情况除外。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材供货合同 13
需方：_______________（甲方）
供方：_______________（乙方）
为了明确双方权利义务，本着平等互利、诚实信用的原则。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，就乙方向甲方供应钢材的有关事宜，达成如下协议共同遵守。
一、产品名称、商标、型号、厂家
仅限于：乙方按甲方指定的品牌供货。
二、数量
乙方向甲方的工地________厂房供应各种规格的建筑钢材，总量约_____吨，按甲方钢材实际进度供货。
三、产品质量要求
1、螺纹钢：按国家现行标准__________执行。
2、盘元：按国家现行标准__________执行。
3、带肋钢筋：按国家现行标准__________执行。
4、圆钢：按国家现行标准__________执行。
四、产品价格确定，数量及交货时间
价格确定：双方按当天_____点(__________)价格为基准，来数量确定。甲方至少提前_____天（电话或传真）通知乙方该批次交货时间。乙方接到甲方（电话或传真），且双方在价格确认交货地点：__________厂房确定当天各种型号钢材价格。采购数量。_____后，由乙方负责在_____个工作日内供货到甲方指定的施工现场。
五、运输方式及费用
由乙方组织运送到目的地。运输吊装费_____元、工地下车费由甲方承担。
六、发票
只开收据。
七、验收方法、标准及异议
1、重量验收及异议：
所有螺纹等直接按理论计重。盘元钢筋过磅计重：若磅差在±_____‰以内，重量以乙方的车库磅单为准；若磅差超过±_____‰，复磅，按复磅重量结算。重量异议应在收到货物后_____小时内在保留原包装的情况下提除。逾期或已无原包装则视为乙方货物符合合同规定。复磅过程中产生的费用由过错方承担。
2、质量验收及异议：
采用先验收后使用的原则。甲方在使用钢材前必须在检测机构进行抽样质检，质检合格后方可使用；若甲方为检验就使用，所造成的一切损失由甲方自行负责。甲方收到货物后如对乙方货物由质量异议，应在货到工地_____个工作日内书面通知供方，逾期视为乙方货物符合合同规定。对于该质量异议，供方接到通知后应送相关质检部门复查，检验合格后方能使用，若复检不合格，供方需无条件在_____日内另行组织供货到施工现场。此外，甲方对于乙方所供钢材的外观质量在交货时已经确认，甲方不得以乙方所供钢材外观质量有问题为由而退货或者向乙方追究责任。
八、结算和支付
1、结算依据：每批次钢材重量和金额以双方指定人员签字为准。双方签字的送货单为结账原始凭据。
2、甲方按每次分批计划付款（_____吨付款一次），乙方按甲方分批付款计划送货；如甲方采用货到付款，则应在收到钢材后_____日内付清全款。
3、在垫满_____吨后，以后每月所供钢材实行月结，在次月_____个自然日内付清所供钢材款、吊运费。
4、支付方式：以转账支票、现金、电汇方式支付。
九、违约责任
1、因甲方未能按本合同第八条规定支付乙方所有款项的，经乙方催收无果视为建房违约。且甲方应按以下标准向乙方支付违约金：未付款部分从约定付款日的次日起按每吨每天_____元计算，支付实际占用天数资金占用费，直至付清所有款项为止。
2、乙方应按本合同约定的时间和数量向甲方供货。如果乙方迟延供货，须按按供货部分总金额以每天_____‰的标准付违约金给甲方（自然灾害及道路等客观原因除外）。
3、未经双方同意任何一方不得擅自变更和终止合同。若给对方造成损失的，根据实际情况补偿对方。
十、债权实现的方式
1、乙方有权按甲方所欠金额对甲方存于库房的钢材或其他物品进行同等金额处理；
2、甲方无库存时。乙方有权对甲方名下的财产进行处理。
十一、合同争议解决方式
因履行合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成的，由无过错方选择法院提起诉讼。
十二、本合同一式_____份，供需双方各_____份，且均具有同等法律效力；本合同经双方签字盖章后生效。
十三、其他约定事项
甲方因违约，乙方有权停止甲方施工且甲方不得以任何理由和借口自行或者另外寻求供货商采购钢材乙方不能满足甲方供货需求的情况除外。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
钢材供货合同 14
供货方 （甲方）：
需求方（乙方）：
乙方因工程建设需要，向甲方购买钢材，为了明确双方的权利义务，经双方平等友好协商订立以下条款：
一、乙方工程建设需要的钢材全部从甲方处购买，未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，如有违约乙方应向甲方支付总货款日__________的违约金，并在十日内一次性支付剩余全部货款，同时甲方有权单方解除合同。
二、供货数量及时间约定
（一）乙方根据工程进度，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时应提前三日通知甲方所需钢材的规格、型号、数量，以书面计划单告知甲方，以便甲方组织货源。
（二）乙方指定厂家如发生停产或断货，甲乙双方协商选择其它厂家货源。
（三）甲方接到计划后，应在24小时内进行确认后，三日内将该批钢材送到乙方工地，节假日可延期。
三、由于钢材市场价格变动频繁，每批钢材的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方协商确定。
四、钢材接收验收方式
（一）采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计算。
（二）乙方收到钢材后应先进行检测，合格后方可使用。如乙方不及时做材料质量鉴定，盲目毁坏或使用，甲方概不负责。
（三）如有质量问题，应在收到钢材之日起三日内书面通知甲方，可进行复检，复检再不合格，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为合格。
（四）经双方确认钢材质量确实不合格，甲方应将质量不合格的钢材运回，所产生的费用甲乙双方协调解决。但甲方不承担其它责任，同时甲方在三日内调换合格钢材，送到乙方工地。
（五)乙方所需要的钢材在甲方送到工地后，由乙方委派人清点卸车，并在送货欠款协议单上签字为准(含数量及价格）。
五、付款方式
（一)甲乙双方约定，第一批钢材由甲方垫付______吨，甲方将该批钢材送到乙方工地当日起，乙方必须在下月规定日期内一次性付清甲方垫付______吨货款，乙方如不能按规定日期内付款。乙方须向甲方支付总货款金额日_______滞纳金。(付款日期以送货欠款协议双方约定日期为准）后续的钢材使用以此类推。
（二）在当月垫付钢材款未付清前，后续钢材运到工地后，乙方在2日内一次性将钢材款全额转入甲方指定的帐户。乙方如不能及时付款，必须向甲方支付所欠总货款金额日_______%违约金。
（三）再次供货及货款支付方式按上述第二条的供货方式执行至主体封顶。
（四）乙方须将货款付给甲方指定银行帐户。
（五）甲方开户行：
六、违约责任
（一）乙方应严格按照付款方式约定支付货款。
（二）如因乙方原因不能按时支付货款，乙方须向甲方支付所欠货款金额日_________%的违约金，但欠款时间最长不能超过一个月。
七、争议解决方式：
甲乙双方如在合同执行过程中发生争议，双方本着协商解决的态度解决，协商不成的提交甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材供货合同 15
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
依据相关法令、法规，两边在诚实信用，友爱洽谈的情况下缔结本合同：
一、两边议定：到达每批钢材的成交，以当日送货单数据为收款凭据（单价随行就市但不含税）。
二、质量规范：依照国家现行查验规范，到达合格产品，并交附钢材产品质量证明书。
三、费用担负办法：由供方担任运到车费、磅费、吊机费。
四、检验计款规范：钢材分量以原始磅码单为根底，到需方指定的规范地磅过磅为准。
五、结算付款办法及期限：按当批成交协议条件，以送货单金钱及日期为准八天内开收票当天日期的支票付清货款给供方，并确保支票在签发日期内有效到帐给供方；一经交货，需方不能以任何办法或其内部批阅流程作托言，延误付款时刻。
六、职责事项：
①供方供给的产品有必要合格，到达国家的质量要求；不然供方担任退货，其间吊机费、磅费和化验费由供方担任。
②需方有必要依时付款，不然供方要运走所供钢材，由需方担任补偿双程的运费100元/吨、吊机20元/吨、磅费3元/吨、入仓费15元/吨，而且不能动用供方的钢材，已用部分有必要在三天内付清货款。不行抵当之货款，按需方现有的物资折价相抵，由此所引起的全部结果、职责及经济费用由需方负全责。
③如需方不能准时付款，要求延期，供方赞同后，需方每延期一天，在原货款的根底上再按每吨每日添加10元作为补偿费用给供方，直到需方付清货款停止。
④供方须确保钢材如数卸货，禁止送货、卸货过程中呈现盗窃行为，以一罚十。为了避免各种分量纷争工作，两边均有职责监督司机及地磅的诈骗行为，如避免司机放水、掉杂物或地磅短差工作，需方有必要派两人以上担任收货及监督。
⑤需方对所供钢材如有任何贰言问题，应在收货后三天内提出，而且不能动用供方的钢材，以便验证，验证无任何问题方可运用，三天往后需方自傲全部职责。
七、履行合同期间，遇到争议或胶葛，尽量友爱洽谈处理，若两边洽谈不成，依本合同为原则，向两边当地的仲裁委员会或人民法院申述处理。
八、其它约好事项：需方指定签收人员是：联系电话：。
九、本合同一式两份，具有平等约束力，盖章签定日起与日后送货单一起收效。
十、补白：
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
简单钢材供货简单版合同 16
甲方：
乙方：
甲乙两边就荣盛塞纳荣府塑钢门窗资料供货一事，经过两边友爱地洽谈，本着相等、公平的。原则到达以下一致，其具体内容如下；
一、工程资料用量，约155吨（以实践用量为准）。
二、原料和质量要求：塑钢为川路牌猪肝赤色通休粒，规范为60型，整个工程门窗、资料有必要经过修建外窗接受机械力、抗风压分级测验，契合国家规范规范要求，全部型材及附件辅料都应有厂家的检测陈述，出厂合格证、出厂比重表，乙方有必要无条件为甲方供给上述全部资料。证明和购货税发票。
三、供货价格和办法：整个工程塑钢资料每吨按捌仟柒佰元核算，辅料价格乙方不能高于同类工程用料价格，按同类工程用料价格核算，由乙方运送到甲方工程场所，上下车费用包含在内，乙方有必要确保吨量足，如甲方发现数量缺乏，甲方有权拘留乙方每吨伍佰元的货款，在合同签定后，甲方应付出乙方订货款150000.00元（壹拾伍万元整），此款在榜首车资料参与时在此车货款中扣除，
四、付款办法
乙方按甲方供给的数量及规范在约好的时刻运送到工程场所后，甲方应以现款办法交给乙方每车资料款的95%货款，余下5%在第二车资料参与时结清，以此办法至整个工程资料供完后，甲方不能扣押乙方任何主辅料供货款。
五、在工程结束时，资料如有余剩，乙方有必要按供货价格退还给甲方后余剩资料由乙方自行处理。
六、违约职责
甲乙方两边如不履行合同或单方面解除合同的，违约方应承当总工程资料5%的违约金，一起，若违约方给对方形成经济丢失的，应当承当补偿经济丢失的职责。本合同文字的手写部分与打印部分具有平等法令效力。合同未尽事宜经两边洽谈处理。
本合同一式两份，两边各执一份，自两边签字后立刻收效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材供货合同 17
甲方：______________________________
乙方：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条、钢材情况
（如有多个规格型号，应另设合同附件，写为见合同附件）
1、钢材名称：螺纹钢（详见钢材明细表）
2、材质：详见钢材明细表
3、规格：_______________
4、生产厂家：__________钢铁厂
5、计量单位：_____吨
6、订购数量：__________
但多出的数量也不得超过订购数量_____%，按实际需要描述)。
钢材的质量要求为：符合国家标准_______________
第二条、价款
1、合同价款：_____元，大写：_______________元。
2、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。
第三条、付款方式
1、支付方式：货到工地验收合格后付至合同总价款的_____%。留合同总价款的_____%作为材料质保金_____年
2、支付时间：____________________
第四条、交货期限交付期限按附表所列
_________________________
第五条、钢材的运输及交货地点
1、钢材运输由乙方负责，装卸由负责，装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。
2、采用汽运方式运输。
3、运杂费用由乙方承担。
4、交货地点：_______________，到达交货地点前的风险由乙方承担。（对在途风险进行约定）
5、送货人员必须遵守甲方施工现场的安全规定，装卸车过程必须听从甲方现场人员的指挥及安排。
第六条、合同争议解决方式
因履行合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成的，由无过错方选择法院提起诉讼。
本合同一式_____份，供需双方各_____份，且均具有同等法律效力；本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
加工合同 18
甲方：
乙方：
一，制作内容：
乙方根据甲方提供的泡沫实型及材质要求制造铸铁件或铸钢件（以下统称铸件）。具体内容请参看甲方提供的各项目的清单。
二，技术要求：
1，请参看甲乙双方签订的《铸件技术协议》。
2，如甲方有特殊技术要求，甲方提前以电子邮件或传真的方式通知乙方，作为本合同
的附件，乙方应根据甲方要求进行制作，以确保甲方所需品质。
三，铸造费用及结算：
1，FC300： 元/吨
2，FCD600： 元/吨
3，ICD-5： 元/吨
4，MoCr： 元/吨
5，G50CRMO4： 元/吨
6，FGS600-3A： 元/吨
7，以上价格含17%的增值税，含乙方运至甲方的费用。
8，付款方式：以月结方式支付。甲方在收到乙方的铸件后，通知乙方，乙方开具17%
的增值税发票，甲方在收到增值税发票后的三个月内以银行承兑或现金付清款项。
四，交货周期：
1，乙方在收到甲方泡沫实型后，15个工作日内将铸件分批次送至甲方公司。甲方在甲方现场验收，甲方可来人到乙方公司内验收(因自然灾害或人无可抗拒造成铸件延期甲乙双方另议，不含运输日期)。
2，由于乙方的原因造成交货延误，以每迟交货一天罚该批铸件总额的3‰的款项
五，品质保证：
乙方铸件如在品质上有问题，甲方应以照片形式通知乙方，乙方应立即派人员进行处理。如因乙方铸件品质不良造成甲方损失，乙方应对甲方的损失进行赔偿，赔偿金额由甲乙双方协商决定。
六，重量：
双方执行：称重误差千分之三为正常范围
七，合同有效期：
1、自双方签章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后，双方之前所签订的《铸件制造合同》均作废，双方之前所签订《铸件技术协议》及其它关于质量要求的协议同样有法律效力。
3、今后合作中，甲方如对价格作出调整必须在保丽龙模型送出前通知乙方，否则视为同意此合同价格；乙方如对价格作出调整必须在保丽龙模型到达乙方工厂前通知甲方。否则视为同意此合同价格；
八，其它事项
双方友好协商执行合同执行中出现的问题，必要时双方可严格按《合同法》处理本
合同本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖，
九，本合同经双方签署盖章后生效。合同双方各持一份正本。
甲方： XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司
甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）：
签署日期： 签署日期：